简单建筑施工合同（通用11篇）

简单建筑施工合同（通用11篇）
　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同出现在我们生活中的次数越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编为大家整理的简单建筑施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　简单建筑施工合同 篇1

　　发包方：（以下简称甲方）
　　承包方：（以下简称乙方）
　　依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把_________工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：
　　（一）工程项目
　　1、工程名称：
　　2、工程地址：
　　3、工程范围：
　　4、承包造价：_________元（大写：_________）
　　（二）工程期限
　　根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期_________天。（雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延）开工日期为20___年__月__日至20___年__月__日，总工期_________天。
　　（三）本工程竣工质量为一次性合格工程
　　乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工。
　　（四）工程价款支付及结算
　　本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。
　　（五）其它约定
　　1、甲方承担的安全责任、权利
　　（1）甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程；
　　（2）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；
　　（3）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚；
　　（4）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
　　2、乙方的责任、权利
　　（1）乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度；
　　（2）乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责；
　　（3）乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作；
　　（4）乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。
　　（六）其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
　　一、建筑工程施工合同签订的主体资格
　　签约过程中，大家注意的重点是合同的内容，对施工企业而言，建设单位就是上帝，而忽视了对合同主体资格的审查。有时为了促成合作或碍于情面，往往是“走过场”，这样的做法容易导致主体缺陷而使合同归于无效或难以履行，达不到预期目的。
　　因此应该重视合同主体资格的审查，首先，要审查对方的营业执照及年检情况，了解其主体的合法性，如是否合法注册，是否存在未年检而被吊销执照，是否具有资金能力，注册资金的到位情况。在主体资格方面应当着重查看一下对方的营业执照和企业参加年检的证明资料。
　　二、建设施工合同签订注意事项
　　首先，要审查合同内容是否合法，有无违反法律法规的强制规定，是否存在危害社会公共利益或以欺诈、胁迫手段订立合同损害国家利益，是否存在重大误解和显失公平等情况。
　　其次，要审查合同主要条款是否完备、明确，具有可执行性。各评审部门要根据自己的职责和掌握的公司资源情况对合同各条款进行甄别，确认是否齐备，表述是否清楚可行，公司现有资质能否满足，并列明应注意事项。施工合同内容应特别注意以下内容：
　　１、施工范围界定与投标报价或合同价款是否一致及有无动态约定；
　　２、双方权利义务约定是否明确，用户应该提供的设计文件、原始资料等接点规定是否清楚，能否影响工期；
　　３、对用户提出的技术标准及质量、安全等目标要求，能否满足及注意事项；
　　４、价款、支付条件及方式、结算方式、公司能否满足及接受；
　　５、索赔程序是否明确可行；
　　６、合同是否采用格式合同及专用条款、补充条款，表述是否准确，不存歧义，合同的用词用语不需要华丽、完美，但是一定要明确，简单明了，避免毫无意义的空话，同时合同条款之间不能出现矛盾。合同条款的明确性是指用词用语要到达当事人无需再进一步协商的程度；
　　７、纠纷解决方式约定是否合法有效，是否存在风险；
　　８、识别出新的、不熟悉的、公司缺乏经验的材料、设备、施工工艺、验收标准及超出常规的特殊要求，并进行交底和指导履行；
　　９、违约责任约定是否对等，如果有严厉的违约责任应明确提出注意事项等等，合同条款的对等性是公平原则的重要内容，不要签义务多、责任重、权利少这类一边倒的合同，例如合同只规定我方违约要如何处理而无对方违约如何处理的内容。
　　甲方：
　　乙方：

　　简单建筑施工合同 篇2

　　甲方：
　　乙方：
　　为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
　　1、工程名称：____________
　　2、建筑面积（工程形式）：____________
　　3、施工地点：________________
　　4、工期：
　　（1）开工：____年__月__日；
　　（2）竣工：____年__月__日；
　　（3）合同工期总共历时____天。
　　5、承包形式：________
　　6、工程质量标准：________
　　7、工程价款：共计人民币____元。
　　8、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。
　　9、质保期：____年。
　　10、双方的责任义务
　　（1）发包方的责任义务
　　①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；
　　②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；
　　③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；
　　④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；
　　2、承包方的责任义务
　　①按发包方要求及图纸要求进行施工；
　　②如期完成施工任务；
　　③接受发包方的技术指导和质量标准要求；
　　④负责发包方提供料物及设备的保护；
　　⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；
　　⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用；
　　11、其他
　　（1）本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
　　（2）本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
　　（3）合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
　　二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定
　　建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖，但合同没有约定时，由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。
　　依据《民事诉讼法》第二十三条的规定：因合同纠纷提起的诉讼，由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。
　　第三十五条的规定：两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉；原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。
　　三、建筑合同合同履行地的理解
　　所谓“合同履行地“，通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点，即义务清偿地点。
　　建设工程设计合同是双务合同，即由发包人提供设计工作所依据的基础文件和情况，设计人交付设计文件，并由发包人支付设计费用。建设工程设计合同在实际操作中，与建设工程施工合同有所区别，有的明确了交付设计图纸的地点，有的对交付图纸的地点没有约定。
　　根据《合同法》第六十一条的规定“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充；不能达成协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定”。根据交易习惯，建设工程设计合同所涉及的履行地点应该是发包人接受图纸所在地。
　　甲方：
　　乙方：

　　简单建筑施工合同 篇3

　　甲方：
　　乙方：
　　双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
　　一、工程概况
　　工程名称：____________________________________
　　工程地点：____________________________________
　　工程内容：____________________________________
　　二、工程承包范围
　　承包范围：_____________________面积为准
　　三、合同工期
　　开工日期：_________年_________月________日
　　坯房竣工日期：_________年_________月________日（中途如有下雨一天则往后推迟一天）
　　竣工日期：______年______月______号
　　合同工期总日历天数：_________年_________月________日
　　四、工期延误
　　因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延
　　1.设计变更和工程量增加；
　　2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时；
　　3.不可抗力自然条件；
　　五、工程竣工
　　乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。
　　六、工程质量标准：__________县质量检测局为准（不包括材料质量）。
　　七、合同价款
　　金额：建筑面积每平方米￥____________元×建筑面积的总平方米
　　工程预支款：￥____________万元
　　竣工日付款：余下总金额的____________%
　　工程款结算：检测工程竣工日后____________个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款。
　　八、组成合同的文件
　　1.本合同协议书
　　2.标准、规范及有关技术文件
　　3.图纸
　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
　　九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
　　十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前______个工作日向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。
　　十一、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。
　　十二、本合同正本______份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存______份。
　　十三、合同生效
　　甲方：
　　乙方：

　　简单建筑施工合同 篇4

　　甲方：
　　乙方：
　　根据《中华人民共和国合同法》及国家的有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，甲方就本合同，以此共守。
　　第一条、合同期限、供暖面积、供暖价格及付款方式和供暖标准及时间：
　　(一)合同期限：
　　合同承包年限为期_____年，承包时间：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止，合同期满，如无特殊原因，乙方可优先续签本合同，否则，乙方需向甲方移交完整的可正常运行的设备及相关技术资料和经验报告。
　　(二)供暖面积：
　　甲方的供暖面积为_____平方米。
　　(三)供暖承包价格：
　　经甲乙双方友好议定，总承包价为人民币_____元即大写：人民币_____元整。
　　(四)付款方式：
　　由甲乙双方议定，填写在下面空白处：
　　(五)供暖标准及时间：
　　供暖标准根据市政府的有关规定，首层16℃，供暖时间根据市政府有关规定，供暖时间保障120天，甲方如需延长供暖时间，所支付给乙方的供暖费用按承包金额除以承包期的总天数的基数计算。
　　第二条、双方责任：
　　乙方责任：
　　1、乙方所供煤炭为符合北京市政府标准的低硫煤，如国家权威质检机构检测含硫量超标，罚款将由乙方负责。
　　2、在供暖期内，不能及时供煤而导致停炉，或因煤质差而导致温度上不去，一切责任由乙方承担，每停炉一天甲方扣除乙方总承包费的1%。
　　3、司炉工必须持证上岗，供暖期间锅炉工所出现的一切安全责任、人损坏都由乙方负责。
　　4、乙方应自觉遵守甲方的管理制度，遵守甲方的有关规定，承担在合同过程中的防火、防盗等安全责任。
　　5、乙方建立锅炉房各项管理制度，认真做好锅炉运行各项参数的记录。
　　甲方责任：
　　1、甲方如不能按合同支付给乙方承包款，导致停炉，由甲方负责。
　　2、由于甲方供暖设施出现故障而导致停炉或者影响温度(如：外线管道安装不合理;供暖面积过大，锅炉太小;)由甲方负责。
　　3、乙方运送到甲方现场的煤仅供本合同议定的甲方使用范围，若有增加面积，另行协商解决，甲方应妥善保管，不能丢失。
　　第三条、不可抗拒的外部因素：
　　1、如国家政策性的物资上涨;
　　2、国家对燃煤环保标准的修改等;
　　双方应随行就市协商解决，尽量将双方经济损失降到最低程度，真正把互利互惠的商业风貌体现出来。
　　第四条、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。(协议双方如出现可向当地人民法院起诉裁决)
　　其它补充：____________________________
　　甲方：
　　乙方：

　　简单建筑施工合同 篇5

　　甲方：
　　乙方：
　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。
　　一、工程概况
　　工程名称：__________________________________________二期项目
　　工程地点：______大武86号
　　工程内容：______厂房及仓库
　　工程立项批准文号：______临发改证[215]49号
　　资金来源：______自筹
　　二、工程承包范围
　　承包范围：______施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容(其中部分材料和钢结构由发包人提供)
　　三、合同工期
　　开工日期：______计划________年_____月____日(实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准)
　　竣工日期：______开工令日期加本合同总日历天数，计划________年____月______日-________年_______月________日
　　合同工期总日历天数：______天
　　四、质量标准
　　工程质量标准：______合格(其中主体为优质结构)
　　五、合同价款
　　金额(大写)：______预算价约计_________万元
　　六、组成合同文件
　　本合同文件包括：
　　1.本合同协议书;
　　2.本合同专用条款;
　　3.本合同特殊条款;
　　4.标准、规范及有关技术文件;
　　5.图纸;
　　6.确定基准价款和材料供应数量的工程预算书;
　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《________条款》中的分别赋予它们的定义相同。
　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，具体内容详见"附件1"。
　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
　　十、合同生效
　　合同订立时间：_________________年_________月__________________日
　　甲方：
　　乙方：

　　简单建筑施工合同 篇6

　　甲方：
　　乙方：
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。
　　第一条工程项目
　　1、工程名称：________________________
　　2、工程地址：______________________
　　3、工程内容：_____________________________
　　4、工程质量：一次性验收合格
　　5、承包方式：包工包料(包服务、包工期、包检测、包验收、包安全、包质量、包文明施工、包维修等方式进行承包)
　　6、综合大包价格：(包括但不限于工程项目的各种主材、辅材等全部材料。及水电费、安全措施费、机械费、检测费、人工费、管理费(含总包方2%的管理费)、利润、税金等各种费用)。综合大包价格见附件一。
　　7、结算面积：约平方米。
　　8、总造价：
　　9、工期：每栋楼的开始施工日期以甲方书面文件为准，本程的总工期为____日历天
　　开工日期：________年____月____日
　　竣工日期：________年____月____日
　　第二条质量标准
　　1、乙方必须按照国家和____省有关质量标准提供合格材料并施工，质量达到____省工程建设标准《外墙涂料技术规程》和《规范》____市有关职能部门颁布的标准要求。
　　2、本工程项目应符合上述规划封样立面效果图颜色施工采用的国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程、规范。按照国家、地方及行业现行的施工规范、标准、规定施工并达到验收合格标准;除按设计要求及相关规范施工外，还应按照《____市住宅工程质量通病防治技术规程》施工。
　　3、本工程质量标准：本工程执行国家和____市现行质量评定标准及验收规范，按照现行国家及____市相关行业标准验收。乙方质量承诺一次性竣工验收合格，若达不到承诺要求，则乙方应向甲方支付合同额的2%的违约金，并确保整改通过。甲方有权直接从乙方工程款中扣除，并永不返还。另外给甲方造成一切损失由乙方全部承担。
　　4、涂料颜色：乙方应按甲方提供的上级规划部门确定的颜色为准，并出示外墙立面效果图，严格按效果图(墙面样板)的颜色进行配色施工，样板领路、施工与样板相同。
　　工程质量：
　　1、基层清理及基层处理，按国家标准和行业规范进行墙面满刮腻子及砂纸打磨处理。
　　2、颜色应均匀，无色差，无砂眼，无遗漏，无龟裂，不起皮，不透底等异常现象。无论刷多少遍均以上级各部门验收合格为准，其固定单价不变。
　　3、乙方应提供外墙涂料生产厂家产品的企业内控标准，并严格执行：适用范围、使用方法和注意事项，包装、贮存及运输等管理要求。
　　4、甲方负责施工楼号的外墙保温达不到标准，乙方有权要求甲方即时进行维修和整改，满足上述标准，否则乙方不予进行外墙涂料施工，由此发生的.一切纠纷及损失由甲方承担，与乙方无关。
　　5、如未达到上述标准，签约按承包工程结算值的5对乙方做出处罚，并追究其他相关责任.
　　工程管理
　　1、乙方必须严格按总承包方要求，编制施工作业计划，进行施工组织设计，工期控制，确保实现质量目标。
　　2、乙方应严格执行总承包方的现场管理制度及各项管理要求，听从指挥，服从领导。
　　3、乙方必须对承包工程现场进行成品保护，保证不损坏，不污染现场任何已完和未完工程产品。如有损坏，污染，由乙方修复并承担一切费用。
　　4、乙方在施工过程中，必须服从规划部门、甲方、监理及施工单位技术人员的管理。以监理及施工单位的技术人员为主，每粉刷一遍，必须经监理、村民质检小组和施工单位的技术人员验收签字同意后，方可进行下一道工序的施工。
　　安全生产：
　　1、乙方进入施工现场，必须佩带安全帽，并配有安全带。严格遵守安全施工的有关规范、规定要求执行，严禁违章作业。
　　2、乙方施工过程中，出现的一切安全问题及相关责任、赔偿、法律纠纷，全部与甲方无关，由乙方全部承担相关责任和连带责任。
　　3、乙方须配备一名专(兼)职安全、保卫人员，确保工程项目顺利进行。
　　4、对于乙方在施工中的安全隐患，在甲方多次发出指令要求整改，而乙方拒不执行的情况下，甲方有权勒令乙方停工整顿，由此而发生的一切经济、工期损失应由乙方承担。
　　工期延误：
　　对以下原因造成竣工日期的延误，经甲方代表确认，工期相应延长。
　　1、不可抗力(按国家、地方及行业相关规定确定)天气原因(雨天、大雾)及甲、乙双方之外原因导致工程无法继续履行的。
　　2、甲方同意工期顺延的其他情况。若非上述原因，乙方未按协议工期(包括协议规定可顺延的工期)竣工，甲方将按每天延误计时，延误一天扣除乙方协议总价款0.5的罚金。
　　工程保修：
　　乙方按国家有关规定对工程质量进行保修，工程竣工后保修期为________年。
　　付款方式：
　　1、工程款的支付：工程竣工经总包方、监理、社区质检小组验收通过签字后支付工程总款的50%，经质检站、规划局等有关上级部门工程竣工验收合格后支付总款的80%，经综合验收交房后，支付总额95%，余留5%为工程保修金。
　　2、工程量结算：工程量统一按图纸尺寸结算。
　　3、工程竣工后，乙方应及时整理结算资料上报总包方，总包方在收到结算书____日内初审完毕，并报建方预算处审核，出具最终结算，以作为工程支付依据。
　　4、乙方承诺优先支付工人工资，为确保工人工资发放，乙方在接受工程款时，要提供工程款使用计划，工人工资发放工资表，工人签收记录，发放照片记录，相关委托人证明文件，否则甲方有权拒付。
　　5、因乙方安全问题、质量问题、资金问题造成本协议无法正常实施的，甲方有权单方面终止本协议，由此造成的一切损失及相关责任，全部由乙方独自承担。甲方将采取必要措施另选施工单位，进驻施工现场接管施工，乙方无任何理由和条件不撤出工地。乙方所投入的材料、机具、临设等全部归甲方所有。
　　第三条工程保修
　　1、本工程保修金为工程结算总造价的5 %，在质量保证期内如发生施工质量问题，乙方应按照建设工程质量管理的有关规定负责保修。
　　2、质量保证期限：自工程竣工验收合格之日起5________年。
　　3、保修项目内容及范围
　　3.1因乙方材料质量、施工质量造成的质量缺陷，由乙方负责维修。
　　3.2保修责任：本工程质量保修期内如发生质量问题，在甲方或物业以电话或书面通知方式向乙方发出质量维修通知后24小时之内，乙方必须及时到达现场并安排维修。如乙方不能及时安排维修，甲方有权安排
　　第三方单位进场维修。
　　第三方维修单位结算款及加收15%的服务费，从乙方保修费中扣除。
　　3.3保修期限：自竣工验收通过之日起满5________年，在保修期间，若维修费用超出保修金时，甲方有权追交超出费用。满5________年后无质量问题，____日内将剩余的保修金支付给乙方。保修金无利息。
　　3.4成品保护：工程竣工验收合格后，由乙方书面与工程总包方交接，交接前，均由乙方全部负责。
　　第四条施工条件
　　总包方应向乙方提供以下必要的施工条件：
　　1、保温墙面，表面平整，达到有关建筑质量检验评定标准。
　　2、保温墙面周围的障碍物及油污等应清除干净，不妨碍施工。
　　3、保温墙面预留孔洞应已按要求安装完成，多余孔洞应填平
　　第五条施工管理
　　项目总包方责任：
　　1、组织对乙方施工方案的审定。
　　2、根据现场施工的现有条件管理和协调乙方现场施工，并协调库房用地、水源、电源等。
　　3、组织监督检查工程质量进度，负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程验收、工程进度拨款等工作。
　　4、组织对工程的验收，办理工程结算。按合同约定负责各有关专业之间的协调，保证工程顺利执行。
　　5、积极配合乙方施工，负责协调施工现场人员管理，及时对须隐蔽验收部位进行验收。
　　工程承包方责任：
　　1、负责编制施工方案，并于开工前5____日内或按甲方的要求时间报送监理及甲方审查批准。
　　2、乙方必须对所有与本工程有关人员进行安全教育，采取防患措施，施工安全管理严格按照有关文件规定执行，确保施工安全和第三者安全，因乙方原因造成的安全伤亡责任事故，有乙方承担全部责任，并承担甲方因乙方责任所造成的一切经济损失。
　　3、及时清理现场疏漏的建筑废材，做到日产日清，如果被执法部门查到，造成的责任及处罚有乙方承担。
　　4、乙方必须服从总包单位、社区质检小组、监理及甲方的现场管理。
　　5、乙方应严格遵守设计单位制定的施工工艺，对不按照工艺施工发生重大质量问题时，甲方有权解除合同，并不予补偿。
　　6、乙方原因在施工过程中分部分项质量不合格问题影响交房的，乙方应承担甲方经济损失和
　　第三方(村民安置费)赔偿。
　　7、遵守工地安全文明施工规定，能够接受因违反规定所给予的处罚。
　　8、施工现场配备技术负责人和施工员，委派专人负责工地现场卫生整洁。
　　9、材料堆放整齐，并配备灭火设施;施工用电接线须经甲方同意。
　　第六条违约责任
　　任何一方因违约给对方造成的损失(包括第三方赔偿)，均有违约方承担责任和赔偿。
　　补充条款：
　　1、工程所用材料必须符合设计规范及行业标准要求，做出样板墙，在总包、监理、社区质量监督小组验收同意后方可施工。如在大面积施工后，质量、材料与样板墙不符，总包方有权令其施工单位离场，解除施工合同，费用自付。
　　2、材料进场后，由乙方协同总包方报监理、社区质检小组现场确认送检。检测费由乙方负责，并及时提供合格有效的检测报告，由总包方统一收集存档。
　　3、综合价格均为含税价格，如无需提供发票时，综合价格下浮6%。
　　4、乙方必须独立解决外界干扰等影响施工正常进行的一切因素，并自行承担由此产生的一切费用及后果，因乙方未能独立处理解决上述问题而造成的工期延误或经济损失均由乙方承担。
　　5、施工中所产生的垃圾，由乙方负责及时清理、外运至施工场外。
　　第七条其他事宜
　　本合同经双方签字盖章后生效，质量保证期满后终止。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
　　若再增加工程项目，内容相同的继续延用本合同，未尽事宜经双方协商同意签定补充协议，与本合同具有同等法律效力。因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商解决，协商不成，依法向工程所在地人民法院起诉。
　　甲方：
　　乙方：

　　简单建筑施工合同 篇7

　　甲方：
　　乙方：
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，并结合有关规定和本工程的具体情况，经甲乙双方协商，在双方自愿及完全清楚，理解本合同条款的基础上，签订本合同。
　　一、工程名称：______________厂房。
　　二、工程地点：______________。
　　三、工程内容：厂房、道路、管网、井。
　　四、工程承包方式：包工不包料。
　　五、工程泥工包价：厂房每平方米_______元；
　　道路每平方米_______元；
　　管网每米_______元；
　　圆井每座_______元；
　　方井每座_______元。
　　六、工程材料：甲方采用的材料道路为商混，厂房地坪材料为商混，磨砂地坪由甲方负责。
　　七、付款方式：根据工程进度付款，工程完工后一次性付清。
　　八、开工日期：______________竣工日期：________________
　　甲方：
　　乙方：

　　简单建筑施工合同 篇8

　　甲方：
　　乙方：
　　经甲、乙双方友好协商，甲方决定委托乙方进行厂房建造。为保证工程顺利进行，根据有关规定，特签订本合同，以便共同遵守。
　　一、工程地址：__________________________________，厂房规格：长_______米宽______米高_______米，总计建筑面积约_________平方米。施工内容：详见厂房施工细则。委托方式：包工包料，工期：______年___月___日至______年___月___日，工程价款：每建筑平方米 _______元，共计人民币约_____________ 元。竣工后以实际面积结算
　　二、甲方须提供水通、电通，路通。乙方负责按合同要求进料、组织施工，保质保量地按期完成施工任务。用电费用有乙方承担。
　　三、合同签订10日内，甲方应付施工工费的____% ;当工期进度过半，甲方即第二次付施工工费的 ____% ，工程竣工验收后付施工费的 ____% 。剩余的 ____% 作为保修金，保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起，为12个月。
　　四、如果因甲方原因造成延迟完工有甲方负责。乙方原因延迟完工，应承担违约责任，由于乙方施工原因造成质量事故返工，其返工费用由乙方承担。乙方负责施工现场的安全，防止发生事故，万一发生事故由乙方负全部责任。与甲方无关。
　　五、双方同意参照国家相关规定进行工程验收。 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认。增加的施工项目费用另计。
　　六、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的____%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
　　七、本合同双方盖章，签字后生效。 本合同一式叁份，甲乙双方公证人各执 一份。
　　甲方：
　　乙方：

　　简单建筑施工合同 篇9

　　甲方：
　　乙方：
　　甲方私人居住楼委托给乙方承包施工，经双方友好协商达成如下协议。
　　一、承包方式：
　　包工不包料。
　　二、承包价：
　　按每平方米元计算，本承包价格包括工人的务餐费、香烟费。
　　三、付款方法：
　　工程开工甲方预付元，结构结束(屋面盖好)预付元，余款年春节前结清。
　　四、工期：
　　开工日期为农历____月____日(____月____日)开工，施工日历天天即________年____月____日竣工。
　　五、质量：
　　乙方施工中应注重质量，施工存在质量问题甲方提出后乙方应立即整改，如坚持不整改甲方有权拒付工程款。
　　六、安全管理：
　　施工中乙方应加强安全管理确保施工人员的安全，如疏于管理发生人身伤害事故一切费用和责任由乙方负责与甲方无关。
　　七、双方责任和义务：
　　甲方：
　　①应保证建筑材料及时到场不影响乙方使用。
　　乙方：
　　①负责建筑施工的垂直运输设备、拌料机械、手推车、钢筋切割用具、泥桶等。
　　②建筑材料进场时间乙方应提前通知甲方提供，否则甲方不负有责任。
　　③承包范围：按图纸及施工说明施工。土建木模、屋面木基层、水电安装甲方另行发包。
　　八、本合同一式叁份，双方签字后生效，工程款结清后失效。
　　甲方：
　　乙方：

　　简单建筑施工合同 篇10

　　甲方：
　　乙方：
　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
　　第一条 工程概况
　　(一) 工程名称：__________________________________
　　(二) 工程地点：__________________________________
　　(三) 工程范围：_________________________________________________。
　　(四) 工程总造价：经双方确定本工程实行双包(包工包料)，含框架及内外粉，门窗和水电安装，综合单价为500元每平方米，工程量为按实际收方结算 ，全部工程造价暂定为人民币__________万元，大写__________。
　　第二条 工程期限
　　根据双方协商工程期限自20xx年5月20日起至20xx年6月5日止。乙方必须在双方约定期限完成施工，超过期限则由乙方承担一切后果。因恶劣天气或自然灾害引起误工则工期顺延。
　　第三条 工程质量
　　乙方根据甲方的要求进行施工，确保工程质量。
　　第四条 工程价款结算
　　(一) 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：
　　本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。按实际签证结算。
　　(二) 工程价款结算与拨付办法；第二层完工付第二层工程量的80%，第三层完工后付第三层工程量的100%，所有工程完工并经甲方验收合格后付清尾款。
　　第五条 双方责任
　　(一) 甲方责任
　　1、甲方应负责施工现场周边邻居关系协调，以保证施工材料、设备等能顺利进出场。
　　2、甲方应提供乙方施工所需的水、电接口。
　　3、工程竣工后，甲方应组织专门人员在______日内进行验收。
　　(二) 乙方责任
　　1、乙方根据甲方的要求施工编制施工方案，并经甲方同意后施工。
　　2、乙方应按照双方约定的施工方案严格组织施工。
　　3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由乙方自行负担。
　　4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。
　　5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。
　　第六条 合同纠纷
　　因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会)。
　　1、提交_______________仲裁委员会( )
　　2、依法向人民法院起诉( )
　　第七条 附则
　　(一) 本合同自双方签字后生效，合同履行完毕后自行无效。
　　(二) 本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。
　　(三) 本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。
　　甲方：
　　乙方：

　　简单建筑施工合同 篇11

　　甲方：
　　乙方：
　　依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定，为了确保甲方房屋施工顺利进行，为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务，本着双方“责、权、利”，经甲、乙双方协商，特订立本合同。
　　一、工程慨况：__________________________
　　二、承包方式：甲方以包料不包工的方式承包给乙方。
　　三、工程承包范围：
　　按甲方提供施工图，乙方负责所有施工机械（木模，钉子，铁丝，脚平架等），从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，钢筋工等所有施工内容。外墙正立面贴外墙砖，其它墙面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖，卫生间，厨房，楼梯踏步所有贴墙地砖。
　　四、承包价格及付款方式：
　　1、价格：_______元／平方米（建筑面积）。建筑面积按照国家规定计算方式计算，增减工程量按照市场行情，双方协商解决。
　　2、基础竣工后付款人民币5000元整；每一层主体盖板完工后付款人民币4000元整，内外粉刷完工后付款_____元整，春节前无质量问题余款一次性付清，（如有质量问题返工达标后，另外赔材料）。
　　五、工期及安全责任：
　　工期从______年____月____日到_____年_____月____日竣工。推迟一天罚款____元／天，由甲方在工程款中扣除。
　　施工期间：
　　1、本工程所有安全事项均由乙方负责，乙方应按工程的要求负责施工过程中的安全管理工作，因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责；第三人造成乙方及其员工伤害的，由第三人负责，与甲方无关。
　　2、施工中乙方不得从事与施工无关的事，专业施工人员持证上岗；高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工，地面必须安排适当监护人员，电焊作业注意防火等。
　　3、施工过程中本合同项下的任何权利、义务，乙方不得转让给第三人，特别是不得转包、分包否则甲方有权终止合同，慨不结算，乙方无条件赔偿。
　　六、质量要求：
　　乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。
　　七、后期维修：
　　因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担，并承担由此发生的相关赔偿以及责任。
　　八、违约、索赔和争议
　　1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定，如果一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿；
　　2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_____________仲裁委员会申请仲裁。
　　九、以上合同望双方遵守各自责任，本合同一式____份，自签字日期生效。
　　甲方：
　　乙方：